大家好，你是否想了解更多关于装修公司拖工期怎么样，装修公司延期工期怎么办的信息？今天我将为大家详细解析， 本文主要讲述了装修公司延期工期问题以及如何处理装修公司拖延工期问题。文章中提到，双方应该先协商处理，如果协商不成可以要求赔偿或通过消费者协会或装修行业协会进行投诉。文章也强调了在签合同时要确认工期和责任归属问题，否则装修公司可能会拖延工期并难以处理。如果出现装修公司故意拖延的情况，则需要依照合同约定进行赔偿。如下为装修公司拖工期怎么样，装修公司延期工期怎么办的文章内容，供大家参考。
1、装修公司延期工期怎么办
工期是双方约定的施工期限，延期是要有合同约定或者法定的延期理由。
你和装修公司的合同如果约定有工期，可以要求装修公司按期完工，逾期不完工，你有权追究其违约责任。 签合同的时候应该有签订工期，正规的装修公司延期会有赔付，另外跟负责人协商，让他们尽可能快的完工，另外，对原来的设计方案最好不要做改动，否则延期更多。 要求赔偿，先查清楚 是谁的原因，然后要求赔偿，如果是装修公司的原因，他们就会按照千分之一的赔偿赔付，合同上写着有呢，你年一下！ 你找他把已做装修的项目详细的核对下，后面的活怎么做，怎么付款，双方更详细谈谈，什么问题都是沟通的才有结果。要是实在不行，可以投诉到当地建管局或装饰协会。 这太简单了，只要他是公司就有办法。讲理的就到建管局去告他，装修公司最怕吃上官司，这样对以后的生意不好。不讲理的就有空没空到他公司去找麻烦，让他做不生意，然后再告诉你们小区的朋友不要去找那家公司。让他名誉扫地。 我感觉你还是静下心来好好的考虑一下，毕竟能够让你最终选择这家装饰公司肯定有您的想法，不要这么轻率的就否决了自己的决定
2、装修公司拖延工期已经半年多，工程款我也是按时付，但最后收尾还有一个楼梯就是拖延不做，我该如何解决？
1、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下，寻找妥善的方法得以解决；问题发生了要与装修公司积极协调解决。
2、实在无法妥协时，如果在签订合同时，已经确认当此类问题发生时的责任归属，则按照合同中的规定进行赔偿。如由第三方种过成的拖延工期，返工费用应由业主承担；但是如果装修队在发现质量问题后没有及时向业主报告。造成后续更大的损失，装修队应当就扩大的损失部分承担责任。
3、如果在签订合同时，没有就拖延工期问题确认责任归属，双方又无法妥协时，可以找消费者协会或者装修行业协会进行投诉。 我不会~~~但还是要微笑~~~：）
3、房子装修拖延工期正常吗
是明显的合同违约，可以到法院去起诉请求装修公司承担违约责任，目前你请求的补偿可以是不按期装修给你造成的损失，比如你租房的费用、借贷的利息及其他（只要与延期装修有关的损失都可要求赔偿），如果没有损失装修公司仍然要承担违约责任（如果合同约定了违约金按合同进行，如果约定了定金，开发商双倍返还你定金），根据情况你还可请求其承担迟延履行金。
只要你在履行合同中没有过错，也就是说合同里约定了你应该履行的义务你都履行了，那你就直接去法院起诉即可，肯定会胜诉的，因为这中间工期的延长并没得到你的同意，而且依约定严重超期。
起诉时你需要向法院提供合同书，你所遭受损失的证据。 签合同不管用，打官司你有空吗？就是不给他钱就行了，晚交工一天扣他三百块，让他去打官司找你要钱吧，他就是打赢了你也不给他又能怎么着你啊，再说他更不想打官司，我就是干装修的，我最怕的就是那些说干慢了不给钱的所以我教给你别用来对付我啊。
4、遇到装修公司故意拖延造成工期延误该怎么办
遇到故意拖延工期的纠纷，必须依照当初签订合同时约定条款履行。开工签订合同，约定工期，违约责任应该是必须的条款，如果违约按条款兑现，没有约定工期和违约责任就没法追究施工单位的拖延带来的后果。 可要求公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。
5、如何处理应对装修公司拖延工期
其次，您眼下的情况是已经签订了一份糊涂的合同，您要为这份糊涂的合同负责人，当然并不等于就对您完全没有利，但是您现在就必须要考虑以后再有这种事情需要怎么处理，尽可能的维护自己的权利，现在您需要做的就是要哄着他们把活计做好，这是最重要的。 找装修公司应该注意消费者都想让装饰公司先报价，自己也有个比较和还价的余地。其实，这种做法是没有必要的。所有正规的装饰公司的利润率都相差无几，所不同的是设计力量和售后服务有好有坏。您这样做只会耽误自己的时间，从而拖延施工进度。
6、我的房子装了一半，装修公司不干工期超了三个月咋办
能和平解决自然是最好的，如果不行的话必须要走法律程序，
然后再找一个靠谱的装修公司。希望您的烦恼可以尽快解决。 由于装修公司、装修面积大小等的不同，不同人家的装修工期不可能完全相同。下面详细看看，不考虑装修过程中出现的因素，在装修前有哪些因素会导致装修工期的不同。
一、装修前影响装修工期长短的因素
1、装修面积的大小
一般来说，装修面积越大的，装修时间自然相对面积较小的要长。普通的100平左右的公寓可能一个多月的时间就装修好了，而几百平的别墅可能装修个半年都不能完工。
2、装修项目的多少
装修项目的多少，装修的复杂程度很明显也会影响到工期的长短。而会影响到装修项目多少的有较多因素，比如房屋装修前的状况、装修风格、装修预算等。一般来说二手房可能就比毛坯房工期要长点，因为二手房还有一项拆除的工作。此外譬如简约风格的房屋装修一般就比地中海、欧式等风格的装修要简单一些。
二、100平左右房屋装修工期
装修工期的制定需要业主与装修公司共同商定，虽然说没有一个很明确的时间长短，但是由于目前不少人家都是采用比较简约的装修风格，装修项目也是常见的，因此以100平2房的房屋为例，其装修工期一般与下面的安排差不了太多。
1、结构拆改：1-2天
房屋装修前，一般都是根据设计方案对结构进行拆改，中小户型的房屋一般需要1-2天的时间。如果你家没有这一项，那就可以减去这时间。
2、水电改造：5-10天
水电改造即开槽、布线布管、验收等，根据工程复杂情况的不同，一般需要5-10的时间，有时甚至更长。
3、泥瓦工程：10天左右
泥瓦工程包括厨卫等防水、瓷砖铺贴等项目，根据铺贴瓷砖的面积大小，所需的时间也不大相同。一般在10天左右，如果防水没有通过验收，时间可能更长。
4、木工工程：10天左右
木工工程包括吊顶基础、地板基础、木质背景墙、家具制作等，时间长的可能需要20天，短的可能由于全部使用成品家具、且没有木作项目，因此1天都不需要。
5、油漆工程：10天左右
油漆工程主要是墙面、吊顶刷漆、贴壁纸等，由于刷漆一般需要等腻子等干后，才能刷底漆与面漆，且有时还需刷几遍，因此工期长短也需10天左右。
6、安装收尾：10天左右
安装收尾阶段包括各种卫浴洁具的安装、地板的安装、橱柜的安装等等，这些安装由于并没有冲突和影响，可以一天进行好几项，因此，如果产品及时进场，合理搭配安装，一般几天就可搞定。
上面只是以常见的户型大小为例，列出了其各个项目装修所需的大概时间，算下来，100平的房子装修大概需要30-60天的样子。业主在计算装修工期时，需要结合自家情况来计算。虽然想尽快入住的心是可以理解的，但是如果不顾事实，工期压缩的非常厉害，不仅很容易和装修公司闹矛盾，同时也可能影响家装质量。
part2：避免装修延期 消灭造成延期因素
正如开头所说，按期完工是少见的，延期完工才是常态。那么都有哪些因素会造成家装工程延期呢？主要有下面几大因素。
一、装修公司管理混乱
装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，后导致许多工程在实施中与约定脱节。
应对：业主如果非常急着入住新居，可能会选择承诺工期短的装修公司来施工，而其中就混杂了许多不良施工队，为了签单，明明做不到还是会承诺，然后在施工过程中找各种理由让业主签装修延期单或者施工马虎不注重装修质量。因此建议，装修不能一味求快，好选择信誉较好，比较专业的装修公司，及时延期也不至于太久。
二、装修增项较多
在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中，有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的；还有的可能是装修公司为增加预算，设计师或施工队以各种理由提出的。
应对：业主需在开工前与装修设计师做充分彻底的沟通，完全确定装修方案，一旦方案定下来，就不要轻易改动。如果碰到装修公司恶意漏项造成的增项，可以根据新版装修规定，要求装修公司承担超支费用等。
三、业主供材不及时
现在很多的业主都是选择半包的装修方式，装修公司负责施工和基本辅材，而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场，就可能造成施工时间不得不延后，此外，装修工人可能会以工期安排被打乱的原因，继续拖延工期。
应对：采取包清工或半包方式时业主需及时将主材采购到位，否则各工序之间难以紧密衔接。要提前做好选材计划，防止供应材料不及时耽误施工。
四、验收与工程款结算不及时导致
装修中，有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的。而很多时候，由于业主很忙，在验收的时候自己没有办法去现场签字确认，因此验收时间就要推迟；此外，有些装修工程的付款方式是分期付款，如果业主没有及时结算阶段性工程款，施工对就可能停工，造成装修延期。
应对：装修开始后，如遇一些需要业主验收签字的工程，业主好合理安排好时间，防止拖延。此外也需要准备好工程款，防止工程款未及时支付而造成停工等情况发生。
五、验收不过关导致返工
在装修中，业主发现施工方以次充好，验收不合格时就会要求重新整改，因此，必然造成时间上的拖延以及对其他工序或工种造成影响。
应对：这个方面业主有点难控制，不过如果业主选用的是专业的装修公司，即使出现验收不过关的情况，只要不拖拉扯皮推卸责任，返工所费的时间应该也不会太长。
六：其他误工因素
此外如天气原因、小区停水停电、甚至如遇邻居有孕妇或高考生等，家装施工时间都可能受到限制。因而，造成装修施工延期。这类因素中，很多是不可控的。
part3：分清责任理性处理工期延期情况
如果不是装修公司恶意拖拉，很让业主忍不下去，那么一般即使工期有超期，大部分业主基本都不会追究什么责任。不过如果碰到实在超期太长等情况，可以参照下面的处理办法。
一、分清装修延期原因和责任方
要解决问题，首先要分析原因，即要先分析造成不得不延期的原因。这是必须充分弄清楚的一步，因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。
责任在业主的情况：业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。
责任在装修公司的情况：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。
二、按照装修合同解决
1、装修合同需涉及工期这一项
在业主在与施工单位签订装修合同时，有必要签定工期延期责任及相关赔偿条款。好确定每天支付违约金的具体金额数，如果是按工程总价的比率填写，好测算一下折合每天的具体金额数。
2、装修公司造成延期的责任追究
如果装修延期是由于装修公司方面造成的，业主则应该按照合同办事，努力争取自己的合法权益。根据装修签订的合同中，注明了具体的违约金额和细则的，严格按照合同执行。 当然可要求公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。
7、装修公司违约拖延装修日期，应该怎样赔付违约金？
1首先请问与装修公司的施工和质量是否有问题 2装修工期拖延是由于装修公司的问题造成还是您这边购买材料或者其他问题拖延 3一般来说预算合同中应该有注明如果拖延工期一天是多少钱，外面一般都是50元一天或者150元不等 4如果合同中没有，那么事后的签署只能算是协议，必须要有当初签合同的业主签名才能有效。 5如果您还想追究建议您等完工以后再做出反应，到时候可以找到第三方，比如消协等，尾款的话建议等全部施工完成再付，或者差不多完成了再付。 如果合同有约定、按约定执行；没有约定，就需要协商或先通知再协商的办法！
文章tag标签: 公司 工期 装修 延期 装修公司拖工期怎么样
